Годовой договор

Договор поставки товара

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №

г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

  • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
  • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
  • 1. Fixed Price Contract (FP Contract) – контракт с фиксированной ценой. Исполнитель принимает на себя все риски по затратам и получает фиксированную сумму вне зависимости от своих трудозатрат. Используется, когда определены требования.
  • 2. Firm Fixed Price Contract (FFP Contract) – контракт с фиксированной ценой. Исполнитель принимает на себя все риски по затратам и получает фиксированную сумму вне зависимости от своих трудозатрат и гарантирует при этом, что эта конкретная установленная сумма не будет пересматриваться ни при каких обстоятельствах. Используется, когда четко определены требования.
  • 3. Fixed Price Contract with Economic Price Adjustment (FP-EPA Contract) – контракт с фиксированной ценой, позволяющий учитывать нестабильные рыночные цены на рабочую силу или материал в течение срока действия договора. Т.е допускается корректировка стоимости услуги по причине изменения внешних условий.
  • 4. Fixed Price Incentive Fee Contract (FPIF Contract) – контракт с фиксированной ценой. Клиент гарантирует уплату некоторой дополнительной суммы, если исполнитель выполнит определенные условия. Такими условиями могут быть: досрочные сроки поставки, контрольные показатели производительности, качества и т.п.
  • 5. Fixed Price Contract with Prospective Price Redetermination (FPPR Contract) – контракт с фиксированной ценой и возможностью переопределения цены. Подразумевается возможность договориться о справедливой и разумной фиксированной цене на начальный период, но не на последующие периоды исполнения контракта.
  • 6. Time and Materials Contract (T&M Contract) – заключение контракта без определения окончательной стоимости проекта. Используется, например, когда не все требования известны заранее и т.п. Подразумевает, как правило, фиксацию стоимости человеко-часа без привязки к количеству планируемых затраченных человеко-часов на реализацию проекта.
  • 7. Cost Reimbursable Contract – это контракт, в рамках которого исполнителю компенсируются все расходы до установленного предела, плюс дополнительная оплата для получения прибыли.
  • 8. Cost Plus Award Fee Contract (CPAF Contract) – контракт, согласно которого клиент компенсирует все затраты и обязуется выдать премию, размер которой определяется удовлетворенностью выполненной работы. Основным недостатком является субъективизм оценки клиентом работы исполнителя. Клиент не будут платить премию, если ожидания ниже удовлетворительных. Этот тип соглашения является очень гибким, и исполнитель, как правило, предоставляет лучший продукт и услугу.
  • 9. Cost Plus Incentive Fee Contract (CPIF Contract) – клиент согласно контракта покрывает все оговоренные затраты. Кроме этого, исполнитель получает дополнительное вознаграждение в случае соответствия выполненной работы ранее оговоренным критериям. Такими показателями эффективности могут быть: фактические затраты, сроки поставки, контрольные показатели производительности, качества и т.п.
  • 10. Cost Plus Fixed Fee Contract (CPFF Contract) – клиент согласно контракта покрывает все оговоренные затраты, и оплачивает оговоренное ранее вознаграждение.

Консоль отладки Joomla!

(Скачать договор в формате Microsoft Word 728kb)

Договор №

М/О г. Пушкино » » _______________ 2011года

ООО «Издательский дом «Импресс Медиа» в лице Генерального директора Ухова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и__________, в лице Генерального директора__________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию заказчика изготовить и передать полиграфическую продукцию, спецификация которой указывается в Заявках на изготовление Полиграфической Продукции к настоящему Договору (далее – Полиграфическая Продукция), а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.

1.2. Стоимость Полиграфической Продукции, порядок расчетов, сроки её изготовления и возможные дополнительные расходы, связанные с её производством и доставкой, а также Количество и Спецификация каждого тиража, технические характеристики и любые дополнительные условия указываются в Дополнительных соглашениях, которые подписываются Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Допускается признание сторонами Дополнительных соглашений в форме факсимильного сообщения, с обязательным последующим обменом оригиналами в течение 5 (пяти) рабочих дней, но до момента получения Заказчиком готового тиража.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и заключается сроком на 1 (один) год, но с учетом полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. В случае если ни одна из сторон не позднее чем за 30 дней до окончания срока Дого-вора не выразила желания расторгнуть настоящий Договор, он считается пролонгированным на 1 (один) год.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Изготовление Полиграфической Продукции осуществляется после утверждения Заказчиком всех необходимых материалов. Утверждение материалов производится либо путем проставления даты и подписи на образце Полиграфической Продукции ответственного сотрудника Заказчика, либо по электронной почте.

2.2. Передача Полиграфической Продукции по настоящему Договору осуществляется силами и за счет Исполнителя на склад Заказчика на территории г. Москвы и Московской области: Исполнитель осуществляет доставку готовой Полиграфической Продукции Заказчику либо иному указанному Заказчиком лицу (далее – Получатель) автомобильным транспортом. Обязанности Исполнителя по передаче готовой Полиграфической Продукции считаются исполненными в момент подписания сторонами товарной/товарно-транспортной накладной. С это-го момента с Исполнителя на Заказчика переходит право собственности.

3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

3.1. Прием-передача каждой партии готовой Полиграфической Продукции оформляется товар-ной/товарно-транспортной накладной и актом выполненных работ. Приемка производится по количеству грузомест и/или количеству экземпляров.

3.2. При обнаружении недостачи или несоответствия с утвержденным Заказчиком макетом или в случае возникновения каких-либо иных претензий по качеству вызов представителя Исполнителя обязателен.

3.3. Заказчик обязан осмотреть и принять готовую Полиграфическую Продукцию, а при обнаружении явных дефектов, ухудшающих качество Полиграфической Продукции, или иных недостатков, Заказчик в одностороннем порядке должен обязательно составить Акт о явных недостатках Полиграфической Продукции и передать его представителю Исполнителя, осуществляющего доставку. При этом подпись представителя Исполнителя в Акте обязательна. Заказчик, принявший Полиграфическую Продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Проверка продукции должна производится в момент доставки.

3.4. Заказчик, обнаруживший после приемки соответствующей партии Полиграфической Продукции отступления от настоящего договора, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в письменном виде. Претензии в отношении изготовленной Полиграфической Продукции принимаются в срок не более 45 рабочих дней с момента передачи соответствующей партии Полиграфической Продукции.

3.5. Исполнитель вправе отказаться от удовлетворения претензий Покупателя по количеству и качеству товара в следующих случаях:

3.5.1. Если Полиграфическая Продукция, в отношении которой предъявляются претензии по качеству, переработана или любым образом использована Заказчиком.

3.5.2 Если в процессе хранения или переработки Полиграфической Продукции нарушены климатические условия (температура воздуха от 20°С до 23°С, влажность от 50% до 55%).

3.6. В случае обнаружения отступлений от договора, ухудшающих качество Полиграфической Продукции и заявленных Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим договором, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, предусмотренные законодательством РФ. Все расходы по транспортировке некачественной Полиграфической Продукции, несет Исполнитель.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков Полиграфической Продукции или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Срок проведения экспертизы не должен превышать 14 дней. Результаты экспертизы должны быть направлены в течение пяти дней противоположной Стороне. Расходы по проведению экспертизы распределяются в соответствии с п.5 ст. 720 ГК РФ.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА И ЦВЕТОПРОБЫ

4.1. Заказчик в разумный срок с момента предоставления Исполнителем распечатки оригинал-макета, цветопробы или электронного файла утверждает и направляет его Исполнителю по почте/по факсу или передает непосредственно представителю Исполнителя, если только оригинал-макет не был сразу утвержден Заказчиком в офисе или производственном помещении Исполнителя. Полученный Исполнителем по факсу, электронной почте или доставленный представителем Исполнителя утвержденный оригинал-макет является документом, на основании которого Исполнитель приступает к выполнению установленных в соответствующем Дополнительном соглашении обязательств по изготовлению Полиграфической Продукции.

4.2. Датой предоставления утвержденного оригинал-макета Исполнителю является дата фактического получения оригинал-макета Исполнителем. Оригинал-макет считается утвержденным, если он подписан представителем Заказчика.

4.3. В том случае, если Заказчик предоставляет Исполнителю графическое изображение оригинал-макета экземпляра Полиграфической Продукции, Заказчик несет ответственность за право-мерность использования предоставленного им графического изображения и гарантирует его оригинальность.

4.4. Варианты текстов для оригинал-макета экземпляра Полиграфической Продукции, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), готовит Заказчик. Исполнитель не несет ответственности за их содержание и орфографическую правильность. Тексты, утвержденные Заказчиком вместе с оригинал-макетом экземпляра Полиграфической Продукции, воспроизводятся Исполнителем в процессе производства без каких-либо редакций и исправлений.

4.5. Цветопроба по договоренности Сторон может быть предоставлена на утверждение Заказчику на территории Исполнителя (в офисе или в производственном помещении), доставлена пред-ставителем Исполнителя непосредственно Заказчику. Цветопроба утверждается Заказчиком путем отметки “Утверждаю” и его подписи на цветопробе.

4.6. Если Заказчиком не вносятся изменения в утвержденный(ые) ранее оригинал-макет(ы) и/или цвето-пробу(ы) по предыдущим Заявкам в рамках настоящего договора, то Исполнитель вправе использовать при изготовлении Полиграфической Продукции по настоящему договору указанный(ые) оригинал-макет(ы) и/или цветопробу(ы) без дополнительного согласования с Заказчиком.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1 Обязательства Заказчика:

5.1.1 Предоставить Исполнителю оригинал-макеты Полиграфической Продукции согласно условиям указанным в приложении №1 к настоящему договору.

5.1.2 При получении готовой Полиграфической Продукции произвести приемку по коли-честву и качеству изготовленной Полиграфической Продукции.

5.1.3 При выявлении во время приемки товара явных недостатков незамедлительно соста-вить Акт о явных недостатках Полиграфической Продукции, согласно п.3.3-3.6.

5.1.4 Утвердить оригинал – макет(ы) и цветопробу(ы), согласно пунктам 4.1-4.6 настоящего договора.

5.2 Обязательства Исполнителя:

5.2.1 На основании предоставленных Заказчиком оригинал-макетов предоставленных со-гласно условиям указанным в приложении №1 к настоящему договору, изготовить верстку Полиграфической Продукции, указанной в Заявке, сделать с неё распечатку или электронный (просмотровой) файл, а также, если это необходимо, изготовить цве-топробу и предоставить всё на утверждение Заказчику.

5.2.2 Изготовить качественную Полиграфическую Продукцию, соответствующую ориги-нал-макету, предоставленному и/или утвержденному Заказчиком.

5.2.3 Передать готовую Полиграфическую Продукцию Заказчику в сроки и на условиях, указанных в Дополнительных соглашениях к настоящему договору.

5.2.4 Осуществлять упаковку и маркировку готовой Полиграфической Продукции, способ-ную предотвратить ее повреждение (порчу) во время перевозки и хранения. Марки-ровка осуществляется с указанием наименования изготовленной Полиграфической Продукции, количества единиц, веса. Если в соответствующем Дополнительном со-глашения предъявлены особые требования к маркировке и упаковке, Исполнитель пе-редает Полиграфическую Продукцию, отвечающую данным требованиям. .

5.2.5 Моментом исполнения обязательств Исполнителя по соответствующему Дополни-тельному соглашению является акт выполненных работ, который подписывается Сто-ронами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Полиграфической Про-дукции, подтвержденный товарной накладной, подписанной уполномоченным пред-ставителем Заказчика.

5.2.6 В случае получения уведомления о выявленных дефектах в готовой Полиграфической Продукции Исполнитель обеспечивает выезд своего представителя на склад Заказчика не позднее 1-го рабочего дня с момента получения уведомления для составления Акта о выявленных дефектах.

5.2.7 В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Акта о выявленных дефектах, под-писанный представителями сторон, вывезти некачественную Полиграфическую Про-дукцию со склада Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За нарушение согласованных сроков изготовления Полиграфической Продукции Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% процен-та от стоимости Полиграфической Продукции, не изготовленной в срок.

6.2. В случае нарушения Исполнителем п. 5.2.4 заказчик вправе отказаться от приемки готовой Полиграфической Продукции либо выставить штраф в размере 10% от стоимости тиража, ко-торый не соответствует требованиям по упаковке и маркировке указанной в Дополнительном соглашении к данному договору.

6.1.1. Если Исполнитель не вывезет некачественную Полиграфическую Продукцию в срок установ-ленный п. 5.2.7. Заказчик вправе выставить счет за хранение указанной продукции в размере 500 (пятьсот рублей), в т.ч. НДС за каждый день хранения.

6.1.2. За просрочку оплаты Исполнитель вправе начислить Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% процента от стоимости продукции, не оплаченной в срок. Ответст-венность, предусмотренная настоящим пунктом, не может быть применена Исполнителем в случае, работы выполняются в соответствии с Дополнительным соглашением к настоящему Договору на условиях 100% предоплаты с момента получения и необходимых подтверждаю-щих документов.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней с момента возникновения обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. В случае возникновения данных обстоятельств, стороны примут взаимоприемлемое решение по дальнейшему порядку выполнения настоящего Договора.

8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен только путем подписания сторонами соответст-вующего соглашения к настоящему Договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из сторон с обязательным уведомлением за 30 календарных дней до момента расторжения в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.

8.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость выполненных работ на момент получения извещения об отказе от договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.3. В целях настоящего Договора допускается применение телеграфной, почтовой и факсимильной связи, если Договором не предусмотрено иное. По требованию стороны, а в отношении Дополнительных соглашений в обязательном порядке, обязаны представить оригиналы документов не позднее 5-ми рабочих дней со дня подписания.

8.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в установленном законодательством порядке.

8.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных по содержанию экземплярах для обеих сто-рон, каждый из которых является оригиналом.

Образец договора поставки товара, заключаемый между юридическими лицами.

товараг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить за товар.

1.2. Описание товара, его техническая спецификация, цена и общее количество товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту – «Товар»).

1.3. Нижеследующие Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и рассматриваются как единое целое:

1.3.1. Приложение №1 «Спецификация Товара и условия поставки. Стоимость товара».

1.3.2. Приложение №2 «Форма заявки».

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора и цена за единицу Товара определены в Приложении №1 и включает в себя все применимые согласно законодательству Российской Федерации налоги, платежи, сборы, а также иные расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением им своих обязанностей по настоящему Договору (далее по тексту – «Сумма Договора»).

2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора цена за единицу Товара может изменяться только в сторону уменьшения.

2.3. Стороны могут изменить Сумму Договора в соответствии с условиями п.11.2 настоящего Договора.

2.4. Заказчик производит оплату за поставленный Товар на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи в течение рабочих дней со дня получения их Заказчиком. Датой платежа считается дата отметки банка Заказчика о принятии платежа к исполнению.

2.5. В случае, если Заказчик оспаривает сумму, указанную в счете-фактуре, выставленном Поставщиком, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика о факте своего несогласия в течение рабочих дней с даты получения счета-фактуры, при этом указывая причину своего несогласия. В таком случае Заказчик должен выплатить ту часть суммы, которую он не оспаривает, без задержки и не позднее рабочих дней с даты получения счета-фактуры. При достижении урегулирования спорных вопросов, Заказчик незамедлительно должен оплатить Поставщику согласованную сумму задолженности, в случае наличия таковой.

2.6. Любая оплата, произведенная Заказчиком по настоящему Договору, считается произведенной при условии, что Заказчик сохраняет право в последующем оспорить правильность выставленных сумм.

2.7. В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет общей Суммы Договора, Поставщик не будет иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера Суммы Договора.

2.8. По инициативе любой из Сторон, но не реже одного раза в квартал производится сверка взаиморасчетов с составлением акта сверки взаиморасчетов или иного соответствующего документа (далее по тексту – «Акт»). Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в адрес другой Стороны, подписанный со своей стороны Акт, который получившая Сторона обязана подписать в течение рабочих дней с даты получения и возвратить инициатору сверки. В том случае, если по истечении указанного срока Сторона-инициатор не получила от другой Стороны подписанного Акта или каких-либо возражений по Акту, Акт считается подписанным обеими Сторонами.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Товар поставляется партиями по письменной заявке Заказчика (далее по тексту – «Заявка Заказчика»). В Заявке Заказчика должны быть указаны количество и ассортимент, цена и сроки поставляемого Товара.

3.2. Поставщик обязан поставить Товар в пункт назначения (имеющее значение, определенное в Приложении №1 к настоящему Договору, далее по тексту – «Пункт назначения») и нести все риски потери или повреждения Товара до момента его передачи Заказчику в Пункте назначения и подписания Акта приема-передачи Товара. Стороны по отношению к конкретной партии Товара, поставляемой по Заявке Заказчика, могут определить в качестве Пункта назначения иное место, чем это определено в Приложении №1 к настоящему Договору. Положение о пункте назначения, указанное в Заявке и согласованное сторонами, является неотъемлемой частью этой Заявки и имеет приоритет над положением о пункте назначения, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.3. Все расходы, связанные с транспортировкой Товара до Пункта назначения несет Поставщик.

3.4. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Неисполнение Поставщиком этой обязанности дает Заказчику право требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Договора и возмещения убытков.

3.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к Пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность Пункта назначения и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров.

3.6. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и/или на внешней стороне должны строго соответствовать требованиям производителя. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.

3.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара по Заявке Заказчика передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами и/или Договором. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, Поставщик обязуется предоставить их в течение дней с даты передачи Товара. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

3.8. Стоимость Товаров, а также отдельные периоды их поставки, определяются Сторонами в приложениях к Договору.

4. ПРИЁМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, акту, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам (листам), гарантийному талону для ОС и др.) Поставщика в Пункте назначения, путём подписания уполномоченным представителем Заказчика накладной (и иных необходимых документов).

4.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации) для подтверждения качества соответствующих товаров.

4.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов и счетов-фактур Поставщика. В противном случае, Поставщик обязуется предоставить вышеуказанные первичные документы в течение календарных дней с момента отгрузки, в этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и указывается, какие документы отсутствуют.

4.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с технической спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по Заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №1 к настоящему Договору.

4.5. В тех случаях, когда поставляемый Товар находится в закрытой таре, опломбирован или обандеролен, и нет возможности принять Товар путем внешнего осмотра без нарушения целостности тары и/или упаковки, приемка Товара осуществляется на складе Заказчика с выборочной (частичной) или полной проверкой всего Товара (или конкретной его партии) в срок не позднее рабочих дней, а скоропортящегося Товара не позднее 24 часов, после поступления Товара на склад Заказчика.

4.6. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

4.7. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика.

4.8. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в -дневный срок с момента уведомления Заказчиком и принять участие в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) однородным товаром(-ми).

4.9. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются Заказчиком и направляются Поставщику в течение рабочих дней (в том числе в период действия Гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в течение Гарантийного срока на поставляемый Товар, указанного в Приложении №1 настоящего Договора.

5.2. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие части (комплектующие изделия) Товара.

5.3. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется устранить за свой счет любые обнаруженные Заказчиком недостатки Товара, при условии, что Поставщик был уведомлен в письменной форме о таких недостатках.

5.4. После получения подобного уведомления Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то в случае когда Заказчиком будут выявлены недостатки поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет в течение рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

5.6. Гарантийный срок по настоящему Договору исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в течение рабочих дней с момента письменного уведомления об этом Поставщика, а также несет штраф в размере % от стоимости поставленного Товара за каждый такой случай. При этом в случае неоднократной поставки некачественного Товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным письменным уведомлением за календарных дней, с полным возмещением ущерба, причиненного Заказчику в результате некачественной поставки Товара Поставщиком. При этом Поставщик не освобождается от уплаты вышеуказанного штрафа.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере % от суммы, подлежащей оплате за не поставленный в срок Товар за каждый календарный день просрочки, но не более % от суммы, подлежащей оплате за данную партию Товара.

6.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения своих обязательств по Договору, но не более % от суммы несвоевременно произведенного платежа.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по доле местного содержания в соответствии с п.6.9 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере %, а также % за каждый % невыполненного местного содержания, от общей суммы настоящего Договора, но не более % от общей суммы Договора.

6.6. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Заказчиком суммы пени, причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Уплата Сторонами неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения всех своих обязательств по настоящему договору.

6.8. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может быть произведена в разумные и приемлемые для Заказчика сроки, Заказчик вправе по своему выбору:

6.8.1. отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и/или поставленного с нарушением сроков поставки;

6.8.2. требовать возврата уплаченных сумм за Товар (если применимо);

6.8.3. незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Поставщика;

6.8.4. приобрести непоставленные с надлежащим качеством товар(ы) у третьих лиц с отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на Поставщика.

6.9. Поставщик для расчета местного содержания предоставляет Заказчику информацию и дает необходимые разъяснения. Ответственное и контактное лицо со стороны Поставщика за предоставление информации по местному содержанию тел: .

6.10. В случае непредоставления Поставщиком информации по местному содержанию или предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Заказчик вправе незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения убытков путем письменного уведомления об этом Поставщика.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае если возникнут обстоятельства, которые помешают полному или частичному исполнению какой-либо из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, в частности: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и др.), война и военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемии, изменение законодательства в странах производителя, Поставщика и странах возможного транзита оборудования и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами в ходе исполнения настоящего Договора, то срок, установленный для выполнения обязательств по настоящему Договору, будет пролонгирован на время, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.7.1 настоящего Договора, обязана в течение рабочих дней известить другую Сторону о наступлении случаев форс-мажора и возможных сроках окончания обстоятельств непреодолимой силы. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.7.1, должна предоставить другой Стороне документы, подтверждающие возникновение и/или прекращение данных обстоятельств. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.

7.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более дней, то каждая из Сторон вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой Стороной возможного ущерба. Стороны производят между собой взаиморасчеты, исходя из фактического состояния, сложившегося до наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «»2020 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения Сторонами.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами в следующих случаях:

9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2. по инициативе Заказчика, в соответствии с пунктами 3.4., 6.2., 6.8. и 6.10 настоящего Договора;

9.2.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно уведомив об этом Поставщика за календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Поставщика, обеспечение исполнения Договора не возвращается (если такое обеспечение предусмотрено настоящим Договором).

9.4. При расторжении настоящего Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам до даты расторжения Договора.

9.5. Положения настоящего Договора, которые в связи со своим характером могут оставаться в силе после поставки Товара, должны оставаться в силе и после завершения срока действия Договора.

9.6. Поставщик имеет право требовать оплату только за поставленные надлежащим образом Товары, на день расторжения.

9.7. При расторжении договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на день расторжения договора.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, считается полученным надлежащим образом, если оно доставлено курьерской почтой, или посредством факсимильной связи на реквизиты, указанные в настоящем Договоре, с условием предоставления оригинала уведомления в срок не позднее рабочих дней с даты направления уведомления по факсу.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.3. В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, Сторона обязана в течение календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основанием для выбора Поставщика.

11.2. Поскольку настоящий Договор заключается с Поставщиком по результатам проведенного Заказчиком тендера или любым другим способом закупок, то внесение изменений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика по настоящему Договору, допускается по взаимному согласию Сторон в следующих случаях:

11.2.1. в части уменьшения цены на Товар и соответственно Суммы Договора, если в процессе исполнения настоящего Договорах цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;

11.2.2. в части уменьшения либо увеличения Суммы настоящего Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Договоре. Такое изменение допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных Товаров;

11.2.3. в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора;

11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами и заменяет собой любые предыдущие соглашения и договоренности в отношении предмета настоящего Договора.

11.6. Невозможность исполнения отдельных положений Договора ввиду их недействительности и/или несоответствия законодательству Российской Федерации или какой-либо иной причины, не влияет на юридическую силу Договора и обязательное исполнение других положений Договора. При этом Стороны принимают меры по приведению таких положений в соответствии с законодательством Российской Федерации и экономическим задачам Сторон.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________ Заказчик _________________

Как правильно составить договор с неизвестной суммой?

Здравствуйте, Анастасия!

Если стороны не могут заранее определить полный размер необходимых расходов, в том числе количество и стоимость материалов и оборудования, предоставляемых подрядчиком, объем и стоимость услуг, оказываемых подрядчику третьими лицами, другие издержки подрядчика, сторонам рекомендуется определить в договоре цену приблизительно (п. п. 4, 5 ст. 709 ГК РФ).
Согласование условия о приблизительной цене в большей степени защищает интересы подрядчика, поскольку в случае необходимости выполнения дополнительных, не учтенных договором подряда работ он может увеличить цену на стоимость этих работ. Такое увеличение возможно при условии своевременного предупреждения об этом заказчика и отсутствия с его стороны возражений на превышение указанной в договоре подряда цены работы согласно абз. 1 п. 5 ст. 709 ГК РФ

Подрядчик также сможет увеличить приблизительную цену на сумму превышения фактических затрат.
На практике для обозначения приблизительной цены работы используются следующие термины: «открытая цена», «ориентировочная цена», «предварительная цена», «договорная цена». При этом не рекомендуется включать в договор условие о том, что изменение ориентировочной цены возможно по соглашению сторон, поскольку в этом случае цена не будет считаться приблизительной.
— Примеры формулировки условия:
«Приблизительная цена работы составляет ____________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании акта о приемке результата работ, в котором указана стоимость дополнительно выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ».

С уважением, Гриневич Анна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *